2024年度水利工程建设项目全合同版B版
2025-05-23 15:27:17
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
2024年度水利工程建设项目全合同版B版本合同目录一览1.合同主体及工程概况1.1发包人1.2承包人1.3工程名称1.4工程地点1.5工程规模1.6工程内容2.合同价格及支付2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4质量保证金2.5支付方式3.工程进度及质量3.1工程进度计划3.2工程验收3.3工程质量标准3.4质量保证措施4.合同的履行4.1承包人义务4.2发包人义务4.3合同变更4.4合同解除5.违约责任5.1承包人违约5.2发包人违约5.3违约赔偿6.争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁6.3诉讼7.合同的生效、变更和解除7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同解除8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密义务9.不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果9.3不可抗力责任10.税收10.1税收责任10.2税收减免11.保险11.1保险责任11.2保险办理11.3保险费用12.信息与沟通12.1信息交流12.2沟通协调13.其他条款13.1技术支持13.2培训13.3知识产权13.4环境保护14.合同的签署、生效和终止14.1签署14.2生效14.3终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概况1.1发包人发包人是指根据本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年度水利工程建设项目全合同版B版的委托方。1.2承包人承包人是指根据本合同规定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担2024年度水利工程建设项目全合同版B版建设的施工方。1.3工程名称本合同所涉及的工程名称为2024年度水利工程建设项目全合同版B版。1.4工程地点本合同所涉及的工程地点为____省/市/自治区____县/市/区____乡镇/街道。1.5工程规模本合同所涉及的工程规模为____（请填写工程规模的具体描述，如：中型、大型等）。1.6工程内容本合同所涉及的工程内容为____（请填写工程内容的具体描述，如：土建工程、安装工程、装修工程等）。第二条合同价格及支付2.1合同总价本合同的总价为人民币____元（大写：____元整），币种为人民币。2.2预付款发包人应在合同签订后____个工作日内，向承包人支付预付款，预付款金额为合同总价的____%。2.3工程进度款发包人应按照承包人提交的工程进度报表，及时支付工程进度款。工程进度款的支付比例为已完成工程量的____%。2.4质量保证金承包人应按照合同约定，在工程验收合格后____个工作日内，向发包人支付质量保证金，保证金金额为合同总价的____%。2.5支付方式本合同的支付方式为银行转账，账户信息如下：开户银行：____银行账户名称：____账户号码：____第三条工程进度及质量3.1工程进度计划承包人应按照合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并报发包人审批。3.2工程验收工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到合同约定的节点时进行；最终验收在工程完工后进行。验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改。3.3工程质量标准本合同所涉及的工程质量标准为____（请填写工程质量标准，如：国家验收标准、行业标准等）。3.4质量保证措施承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定的标准。如有质量问题，承包人应承担相应的整改和维修责任。第四条合同的履行4.1承包人义务（1）按照合同约定，完成工程建设的全部工作；（2）按照合同约定的时间、质量和标准，提交工程进度报表；（3）按照合同约定的方式，提交工程验收申请；（4）工程完工后，按照合同约定提供相关资料和文件；（5）履行合同约定的其他义务。4.2发包人义务（1）按照合同约定，支付合同价款；（2）提供施工场地和施工条件；（3）协助承包人办理相关手续；（4）履行合同约定的其他义务。4.3合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。4.4合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经双方签字盖章后生效。第五条违约责任5.1承包人违约承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。5.2发包人违约发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。5.3违约赔偿因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。赔偿金额为损失金额的实际发生额。第六条争议解决6.1争议解决方式（1）仲裁；第八条保险8.1保险责任承包人应为本工程购买下列保险：（1）建筑工程一切险；（2）安装工程一切险；（3）第三方责任险；（4）其他合同约定的保险。8.2保险办理承包人应按照合同约定的时间，向保险公司办理保险手续，并将保险单副本交发包人备案。8.3保险费用保险费用由承包人承担。第九条信息与沟通9.1信息交流双方应建立畅通的信息交流渠道，保证工程顺利进行。9.2沟通协调双方应积极沟通协调，解决工程实施过程中的问题。第十条其他条款10.1技术支持发包人应提供技术支持，确保工程质量符合标准。10.2培训发包人应组织对承包人人员进行培训，提高施工技能。10.3知识产权双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等。10.4环境保护双方应遵守国家环保法规，确保工程施工过程中的环境保护。第十一条合同的签署、生效和终止11.1签署本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2生效本合同自签署之日起生效，对双方具有法律约束力。11.3终止本合同在工程验收合格，且承包人支付完毕违约金、赔偿金等款项后终止。第十二条附件本合同附件包括：（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）合同价款明细表；（4）其他合同约定的文件。第十三条合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十四条法律适用和争议解决14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（1）仲裁；（2）诉讼。14.3诉讼地点为合同签订地人民法院。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸描述：详细展示工程设计意图的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。要求：图纸应清晰、准确，标明尺寸、材料、构造等详细信息。说明：工程图纸是施工的依据，承包人应严格按照图纸施工。2.工程量清单描述：列出工程项目的各项工程量及其相应的单位价格。要求：清单应完整、准确，与工程图纸和合同价款明细表相符。说明：工程量清单用于指导施工和结算。3.合同价款明细表描述：详细列出合同价款的各项构成，包括工程款、材料款、人工费等。要求：明细表应明确、具体，不得有模糊或不明确的项目。说明：合同价款明细表是支付合同价款的依据。4.技术规范和标准描述：规定工程施工的技术要求、质量标准、施工工艺等。要求：规范和标准应为国家标准或行业标准，必要时可制定专项规范。说明：技术规范和标准用于指导和检查施工质量。5.施工组织设计描述：详细说明施工过程中的组织管理、人员配置、施工计划等。要求：施工组织设计应合理、科学，具备可操作性。说明：施工组织设计是施工顺利进行的重要保障。6.施工进度计划描述：列出工程施工的各个阶段及其相应的时间安排。要求：进度计划应实际、可行，符合合同约定的工期要求。说明：施工进度计划用于监控工程进度。7.质量保证措施描述：详细说明承包人采取的质量控制措施，以确保工程质量。要求：措施应具体、有效，具备可执行性。说明：质量保证措施是确保工程质量的重要手段。8.安全施工措施描述：详细说明承包人采取的安全防护措施，以确保施工安全。要求：措施应全面、合理，符合国家安全生产法律法规。说明：安全施工措施是保障施工人员生命财产安全的重要措施。9.其他合同约定的文件描述：包括合同履行过程中双方约定产生的其他文件，如变更协议、补充协议等。要求：文件应明确、合法，符合合同约定。说明：其他合同约定的文件是合同履行的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约违约行为：未按合同约定时间完成工程；工程质量不符合合同约定标准；未按合同约定支付价款等。责任认定：违约金计算，根据合同总价和违约比例确定。示例说明：如果承包人未按合同约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。2.发包人违约违约行为：未按合同约定时间支付价款；未提供施工场地和施工条件；未协助承包人办理相关手续等。责任认定：违约金计算，根据合同总价和违约比例确定。示例说明：如果发包人未按合同约定时间支付价款，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。3.质量问题违约行为：工程质量不符合合同约定标准。责任认定：承包人应承担整改和维修责任，赔偿发包人因此造成的损失。示例说明：如果工程质量不符合合同约定标准，承包人应承担整改和维修责任，并赔偿发包人因此造成的损失。4.保险问题违约行为：承包人未购买或未按时购买保险。责任认定：承包人应承担因此产生的全部责任。示例说明：如果承包人未购买保险，应承担因此产生的全部责任。5.信息与沟通违约行为：双方未建立畅通的信息交流渠道；双方未积极沟通协调。责任认定：双方应承担因沟通不畅导致的责任。示例说明：如果双方未建立畅通的信息交流渠道，导致工程进度受到影响，双方应承担
1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。